日常，承包人因为施工人手不足、消极怠工等各种缘由，会致使建筑工程不可以如期出货，总是都会构成违约，并给发包人导致损失。这个时候，承包人需要什么责任呢？是否必须要赔偿发包人的损失？

工程逾期出货承包人承担什么责任

在实践中，承包人在承接建筑工程时，都会和发包人签订建筑工程合同，对工程款、工期、材料等有关事宜进行约定。

因而，当承包人逾期出货建筑工程的，应该根据建筑工程合同约定，承担相应的违约责任，如支付违约金等。

假如建筑工程合同对逾期出货工程的后果没明确约定，后果压根没签订书面建筑工程合同的，根据《合同法》规定，承包人仍要需要承担相应的违约责任，赔偿发包人的实质损失。

但发包人需要承包人赔偿损失的，需要有充分的证据资料予以赔偿，不然即便起诉到了法院，也不会得到法院支持的。建议最好找个建筑工程律师帮助处置，采集有关证据资料，妥善计算索赔金额，防止少赔漏赔，甚至不赔的状况出现。

那样是否承包人逾期出货工程，都需要承担违约赔偿责任呢？

当然不是。

在实践中，承包人逾期出货建筑工程的，并非只不过由于承包人自己是什么原因，有时也会是由于发包人是什么原因。一般情况下，若是因为发包人下列缘由，致使建筑工程延期出货的，承包人不需要赔偿：

１、发包人逾期支付工程预付款、进度款。

２、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。

３、发包人逾期提供甲供材料。

４、发包人没有办理建设行政审批手续，致使建设行政主管部门勒令停工的。

除此之外，假如承包人因为发包人缘由致使停工、窝工的，不但不需要承担延期出货建筑工程的责任，还可以需要发包人赔偿相应的损失，但首要条件是承包人需要有有关的证据资料，如证明自己已经履行了停工公告审批手续、工期延顺手续的证据资料。

所以，承包人逾期出货建筑工程，到底要承担什么法律责任，要具体问题具体剖析，案件状况不一样的，结果就完全不同。如果遭遇这样的情况的，最好找个建筑工程律师详细咨询，妥善处置。